装修施工合同范本(3)

　　第十一条工程款支付方式

　　11.1双方约定按以下第＿＿＿＿种方式支付工程款：（1）合同生效后，发包人按下表中的约定直接向承包人支付工程款：

　　（2）其他支付方式

　　11.2工程验收合格后，承包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后＿＿＿＿日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单（见附表9：家庭居室装饰装修工程结算单）并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。

　　11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任

　　12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。

您可以访问第一范文网（www.网址未加载）查看更多与本文《装修施工合同范本》相关的文章。12.2未办理验收手续，发包人提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。

　　12.3因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。

　　12.4发包人未按期支付第二（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

　　12.5由于承包人原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。

　　12.6由于承包人原因致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金＿＿＿＿元。

　　第十三条合同争议的解决方式

　　本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第＿＿＿＿种方式解决：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委员会仲裁；

　　（二）依法向人民法院提起诉讼。

　　第十四条几项具体规定

　　14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用（大写）＿＿＿＿＿＿＿＿元（此费用不在工程价款内）。

　　14.2施工期间，发包人将外屋钥匙＿＿＿＿把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责提供新锁＿＿＿＿把，由承包人当场负责安装交付使用。

　　14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午＿＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分；下午＿＿＿点＿＿＿分至＿＿＿点＿＿＿分。

　　第十五条其他约定事项

　　第十六条附则

　　16.1本合同经双方签字（盖章）后生效，合同履行完毕后终止。

　　16.2本合同签订后工程不得转包。

　　16.3本合同一式＿＿＿＿（转载自第一范文网http://www.网址未加载，请保留此标记。）份，双方各执＿＿＿＿份，＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿部门＿＿＿＿份。

　　16.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　合同附件：

　　附表1—1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

　　附表1—2：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

　　附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　附表3：家庭居室装饰装修工程报价单

　　附表4：发包人提供装饰装修材料明细表

　　附表5：承包人提供装饰装修材料明细表

　　附表6：家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　附表7：家庭居室装饰装修工程变更单

　　附表8：家庭居室装饰装修工程验收单

　　附表9：家庭居室装饰装修工程结算单

　　附表10：家庭居室装饰装修工程保修单

　　发包人（签字）：承包人（盖章）：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日年月日

　　鉴证意见：

　　鉴证机关（章）

　　经办人：

　　年月日

　　监制部门：印制单位：附表1—1：

　　家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（一）

　　附表1—2：

　　家庭居室装饰装修工程施工项目确认表（二）

　　发包人代表（签字）：附表2：

　　家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜序号｜工程项目及做法｜计量单位｜工程量｜

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：

　　附表3：

　　家庭居室装饰装修工程报价单

您可以访问第一范文网（www.网址未加载）查看更多与本文《装修施工合同范本》相关的文章。金额单位：元

　　｜｜装饰装修内容及材料｜｜｜｜｜

　　｜序号｜｜数量｜单位｜单价｜合计金额｜

　　｜｜规格、型号、品牌、等级｜｜｜｜｜

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：

　　承包人代表（签字）：附表4：

　　发包人提供装饰装修材料明细表金额单位：元

　　｜材料名称｜单位｜品种｜规格｜数量｜单价｜金额｜供应时间｜供应至的地点

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：

　　附表5：

　　承包人提供装饰装修材料明细表

　　金额单位：元

　　｜材料名称｜单位｜品种｜规格｜数量｜单价｜金额｜供应时间｜供应至的地点｜

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：

　　附表6：

　　家庭居室装饰装修工程设计图纸

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：附表7：

　　家庭居室装饰装修工程变更单

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　｜变更内容｜原设计｜新设计｜增减费用（＋－）｜

　　注：若变更内容过多请另附说明

　　发包人代表（签字）：承包人代表（签字）：

　　1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13

　　附表8：

　　家庭居室装饰装修工程验收单